一、施工合同基准日如何确定

施工合同的基准日确定，按不同的情形处理。例如开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期，如果不具有开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》

第五条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

(二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

(三)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

二、建设工程合同审查的要点

1、这类合同特别要注意审查合同总额或称工程总价和款项支付条款之间的联系，别要注意是否有对工程款的审计的条款。有些合同在工程概况条款中约定了合同总额，该数额是确定的，但在付款条款中又约定了经审计后再付款，显然，这样的合同条款是相互矛盾的，因当在合同总额中写明是暂定数额，具体款项案审计结果确定。

2、工程类合同涉及大量的合同附件，要注意与合同的相关条款的一致性。

3、竣工验收条款和付款条款是紧密联系的，因此要注意审查竣工验收条款。此外，竣工验收又关系到交付、保修期等。

4、注意违约责任的约定，特别要注意到工期延误、因工程质量问题造成无法验收时的违约责任等。

5、对于经过招投标程序的，还需要审查有关的招投标文件与合同约定是否相符。

施工合同的基准日确定，按不同的情形处理。例如开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期，如果不具有开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。如果需要法律方面的帮助，读者可以到知律律进行咨询，知律律有专业的律师为你解答。

咨询法律问题留言给律师（1分钟内回电）：