当前位置:首页 > 律师热点问题
发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据
- 作者:admin 发表时间:2022-12-26 16:29:18
打官司就是打证据,在承包人准备通过法律途径索偿时,就必须收集好充分的证据资料,那样起诉到法院的时候,才能得到法院的支持,胜诉索偿。
一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:
1、书面催告发包人限期支付工程款。
2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。
3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。
4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。
5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:
(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
(2)材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
(3)机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
(4)工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
(5)物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
6、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。
知律律小编提醒您,如果确实无法协商,或损失的金额很大的,就要果断找个建筑工程律师协助处理,理清证据资料,给到法院起诉索偿的,就果断去起诉。以上就是为您总结的相关资料,希望可以帮助到您,本网站致力于打造优秀的法律咨询平台,如果您还有疑问,欢迎进入律师咨询。
咨询法律问题留言给律师(1分钟内回电):
最新文章
-
租房合同中房主约定的免责条款有效吗
-
夫妻为逃避债务而离婚债权人应当如何办
-
诈骗后一直在还钱属于诈骗吗
-
劳动纠纷可直接上法院吗
-
申请劳动仲裁流程是怎样的
-
劳务派遣的员工致害由谁承担
-
公司拖欠工资离职通知书需要提前多久递交给公司?
-
劳动关系中公司只签协议不签劳动合同违法吗?
-
双重劳动关系职工受伤怎么办
-
知识产权侵权行为认定标准是怎样的?
-
出险后自己全责还需要交通事故责任认定书吗
-
车祸肋骨骨折够伤残吗
-
寻衅滋事罪中的构成要件有哪些
-
构成过失致人死亡罪的条件会有哪些
-
没有委托人签字别人代签的合同有法律效力吗?
-
企业法律风险防范有哪些
-
当合同中约定的违约金过高或过低时,法院会怎么判
-
哪几种情况一定会判缓刑?
-
掩饰,隐瞒犯罪所得罪需要承担如何的刑事责任
-
寻衅滋事的处罚有哪些











